四川岳池经济开发区管理委员会岳池经开区生物医药产业园基础设施建设项目——岳池经开区健康路南段道路及管网建设工程勘察设计服务采购更正公告（第一次）

原公告的响应文件提交截止时间：2026-01-30 09:00:00，更正为：2026-02-05 09:00:00。

原公告的开启时间：2026-01-30 09:00:00，更正为：2026-02-05 09:00:00。

/

原谈判文件中第三章 技术、服务及其他要求中3.3.2.商务要求6.违约责任与解决争议的方法：1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身 的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 3.在执行本合同中发生的 或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

现更正为：

1、成交人应严格履行合同约定，不得擅自解除和更改合同。若因成交人擅自解除或更改合同造成采购人经济损失的，由成交人承担。

2 勘察设计（预算）人违约责任

2.1 勘察设计（预算）人支付采购人的违约金：按照本条约定扣减相应的勘察设计（预算）费。

2.2 勘察设计（预算）人逾期交付工程勘察设计（预算）文件的违约金：因勘察设计（预算）人自身原因，延误了按本合同第四条规定的勘察设计（预算）文件的交付时间，每延误一天，扣减勘察设计（预算）费的百分之一。勘察设计（预算）人逾期交付工程勘察设计（预算）文件的违约金的上限：30%。

2.3 勘察设计（预算）人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：勘察设计（预算）人对勘察设计（预算）文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于勘察设计（预算）人员错误造成工程事故损失，勘察设计（预算）人除负责采取补救措施外，扣减受损失部分的勘察设计（预算）费；损失严重的根据损失的程度和勘察设计（预算）人责任大小向采购人支付赔偿金（包括但不限于工程返工、工期延误、第三方索赔等直接损失等），赔偿金由双方商定为实际损失的100％。

2.3.1 勘察企业未按照工程建设强制性标准进行勘察、弄虚作假、提供虚假成果资料的，扣减勘察企业勘察费用的100%，并由行业主管部门纳入不良信用记录，按规定扣减信用分值。  

2.3.2 勘察企业对勘察原始记录弄虚作假的，扣减勘察企业勘察费用的100%，并由行业主管部门纳入不良信用记录，按规定扣减信用分值。   

2.3.3 勘察企业未将钻探、取样、原位测试、室内试验等主要过程的影像资料留存备查的，扣减勘察企业勘察费用的50%，并由行业主管部门纳入不良信用记录，按规定扣减信用分值。

2.3.4 设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的，扣减设计单位设计费用的50%，并由行业主管部门纳入不良信用记录，按规定扣减信用分值。

2.4 勘察设计（预算）人工程勘察设计（预算）文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：由采购人移交行业主管部门按照《建设工程勘察设计质量管理条例》等相关规定依法进行处理。

2.5 勘察设计（预算）人未经采购人同意擅自对工程勘察设计（预算）进行分包、违法转包等违约责任：由采购人移交行业主管部门按照《建设工程勘察设计质量管理条例》等相关规定依法进行处理，并没收合同履约保证金。

2.6 勘察设计（预算）人允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程勘察、设计（预算）的，扣减勘察设计（预算）人勘察、设计（预算）费用的 50% ，并由行业主管部门纳入不良信用记录，按规定扣减信用分值。  

2.7 勘察设计（预算）人将所承揽的建设工程勘察、设计（预算）转包的，扣减勘察设计（预算）人勘察、设计（预算）费用的 50% ，并由行业主管部门纳入不良信用记录，按规定扣减信用分值。

2.8合同生效后，勘察设计（预算）人要求终止或解除合同，勘察设计（预算）人递交的履约保证金不予退还。

2.9勘察设计（预算）人未依据项目批准文件，城乡规划及专业规划，国家规定的建设工程勘察、设计深度要求编制建设工程勘察、设计文件的，5个工作日内完成改正；逾期不改正的，采购人移交行业主管部门按《建设工程勘察设计质量管理条例》等相关规定处理。

2.10经行业规定的设计评审委员会对勘察设计（预算）成果进行三次评审后仍不予通过的，视为勘察设计（预算）单位违约。采购人和勘察设计（预算）人双方应解除勘察设计（预算）合同，采购人保留进一步索赔的权利。

2.11勘察设计（预算）人项目负责人或技术负责人未按采购人的规定组织专家委员会，并汇报勘察设计（预算）成果的，采购人扣减勘察设计（预算）人2%/次的勘察设计（预算）费（不少于 2000 元/次）。

2.12第三方审图机构、县发展改革局在进行施工图设计评审时，发现勘察设计（预算）成果与项目现场明显不符的或采用其他施工方案能明显降低工程造价的，对不满足《工程设计文件编制深度规定》要求、存在过度设计或高估冒算的，采购人扣减勘察设计（预算）人10%的勘察设计（预算）费。勘察设计（预算）单位在 3-5 个工作日内（具体时间由建设单位根据项目情况确定）对勘察设计（预算）文件完成整改，逾期不改正的，采购人再次扣减勘察设计（预算）单位 10% 的勘察设计（预算）费，直到扣完为止，并追究勘察设计单位相关责任。

2.13县财政局在进行招标控制价评审时,发现勘察设计（预算）成果与项目实际需求不符，造价审减幅度达到20%及以上的，采购人扣减勘察设计（预算）人10%的勘察设计（预算）费。勘察设计（预算）单位按照财政预算审查意见在 3 个工作日内对勘察设计（预算）文件（施工图及预算等）进行修改调整，逾期不改正的，采购人再次扣减勘察设计（预算）单位 10% 的勘察设计（预算）费，直到扣完为止，并追究勘察设计单位相关责任。

2.14 造价咨询企业以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争的，扣减造价咨询企业预算编制费用的 50% ，并由行业主管部门纳入不良信用记录，按规定扣减信用分值。

2.15 造价咨询企业转包承接工程造价咨询业务的，扣减造价咨询企业预算编制费用的 50% ，并由行业主管部门纳入不良信用记录，按规定扣减信用分值。

造价咨询企业在建筑工程计价活动中，出具有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件的，扣减造价咨询企业预算编制费用的100% ，并由行业主管部门纳入不良信用记录，按规定扣减信用分值。

2.16 勘察设计（预算）人无故缺席监理例会，扣减勘察设计（预算）人 1000 元/次的勘察、设计费。

2.17 勘察设计（预算）人履约不到位，对工程造成损失的，由勘察设计（预算）人全额赔偿，并由行业主管部门纳入不良信用记录，按规定扣减信用分值。

2.18勘察设计（预算）人未按照投标文件及合同约定的项目负责人参加工程地质隐蔽工序质量检查验收或未按采购人要求及时参加工程交底、竣工验收等工作的，每次扣减1%的勘察设计（预算）费。

2.19勘察设计（预算）人未经采购人同意，与施工单位进行技术合作或有偿咨询的，每次扣减1%的勘察设计（预算）费。

2.20因勘察设计（预算）人的原因导致工程变更费用比例达到施工合同金额5%以下的，视为勘察设计（预算）人违约，采购人扣减勘察设计（预算）人5%的勘察设计（预算）费，不足2000元的按照2000元扣减；同时，采购人按相关规定将工程变更事宜移交行业主管部门进行调查处理。

2.21因勘察设计（预算）人的原因导致工程变更费用比例达到施工合同金额5%及以上10%以下的，视为勘察设计（预算）人违约，采购人扣减勘察设计（预算）单位10%的勘察设计（预算）费，不足10000元的按照10000元扣减。同时，采购人按照相关规定，将工程变更事宜移交行业主管部门按规定调查处理。

2.22因勘察设计（预算）人的原因导致工程变更费用比例达到施工合同金额10%及以上的，视为勘察设计（预算）人违约，采购人按照累计变更金额的20%（不超过勘察设计费的50%）扣减勘察设计（预算）单位勘察设计（预算）费，不20000元的按照20000元扣减。同时，采购人按照相关规定，将工程变更事宜移交行业主管部门按规定调查处理。

3、对勘察设计（预算）人违反《建设工程勘察设计质量管理条例》有关规定的，由行业主管部门进行调查，并依法依规作出行政处罚。

4、采购人与成交人双方在履行合同过程中，如发生争议，双方协商解决，如不能协商解决，由采购人所在地人民法院管辖。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

其他内容不变,具体修改内容详见修改后的采购文件，请各供应商按修改后的采购文件参加本次采购活动。