中国电建江西水电公司盐城市公共交通有限公司公交场站智慧能源项目项目盐城市公共交通有限公司公交场站智慧能源项目接入并网咨询服务分包采购项目公开询比采购公告-立方招采通

盐城市公共交通有限公司公交场站智慧能源项目接入并网咨询服务分包标段公开询比采购公告

（采购编号：）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交盐城市公共交通有限公司公交场站智慧能源项目厂区性建筑及其他附属专业分包项目，项目业主为南方电网综合能源(广州)有限公司，资金已落实。其中盐城市公共交通有限公司公交场站智慧能源项目EPC总承包包含的盐城市公共交通有限公司公交场站智慧能源项目接入并网咨询服务分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取公开询比采购文件参与本项目盐城市公共交通有限公司公交场站智慧能源项目接入并网咨询服务分包公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:江苏省盐城市。

2.2 工程概况及标段概况

本项目总装机容量暂定 5.32224MWp，其中公交公司站点（10kV 接入）3.76173MWp，其余 5 个站点（低压接入）1.56051MWp。最终结算以甲方、监理、承包人三方共同确认的实际并网合格容量为准。

2.3 工期要求

计划开工日期：2026年09月10日，计划竣工日期：2026年12月30日。 108日历天。

2.4 质量要求

符合国家、行业及地方现行电力工程技术规范、标准，满足电网公司、调度机构全部技术及管理要求，一次性通过供电部门验收及并网调度手续办理，标准不一致时按最严格要求执行。

2.5 采购范围

本标段为并网及接入全流程交钥匙包干服务，包含但不限于以下内容：

1.方案设计：涉网试验方案、并网技术方案、四可功能实现方案编制与报审，满足供电局审批要求；

2. 设备采购：涉网试验、并网所需全部设备、软件、辅材的采购、运输、安装、调试；

3. 检测试验：委托具备 CNAS/CMA 资质的第三方机构完成全部涉网试验、并网验收检测，出具合格检测报告并提交供电局；

4. 接入手续办理：负责办理项目政府备案、并网接入批复、电力质监手续、供电局并网验收、调度协议签订等全部并网相关手续，承担相关费用；

5. 协调服务：全过程对接盐城供电局、电力调度机构、质监部门等单位，协调解决并网各类问题，确保项目按合同工期全容量并网；

6. 资料交付：提交全套并网验收资料、检测报告、批复文件，配合竣工验收，质保期内配合涉网设备维护、年检工作；

7. 安全文明施工：涉网设备安装、试验全过程安全管理，符合电力安全工作规程及南方电网安全管理规定

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有承装（修、试）电力设施许可证（承试类叁级及以上资质）资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：无财务失信等状况。

3.1.3 企业主要人员要求：人员配置表及相关证件（现场施工人员必须人证合一）

3.1.4 企业工程业绩要求：提供一个及以上类似业绩

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年 9 月 18日时分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2026 年 9 月 22 日 10 时分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026年 9月 22 日 10 时分，地点为:中国电建采购招标数智化平台。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。