紫阳县公路管理段至法院片区棚户区改造项目小区内配套基础设施项目EPC总承包

       本招标项目紫阳县公路管理段至法院片区棚户区改造项目小区内配套基础设施项目EPC总承包已由紫阳县发展和改革局以紫发改投资〔2023〕1194号、紫发改项目〔2025〕927号批准建设， 招标人(项目业主)为紫阳县住房和城乡建设局，建设资金来自财政，项目出资比例为国有资金100.00%。 项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，特邀请有意愿的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

      2.1 建设地点：紫阳县公路管理段至法院片区；

      2.2 工程规模：绿化工程11913.75平方米，道路铺装工程7803.76平方米，雨污水工程2000米，给水工程1000 米，燃气工程2500米，电力电信工程1000米，公共厕所78.12平方米，配套监控、消防、安防等设施；

      2.3 项目投资总额：27061400元，（其中本次招标工程估算27061400元）；

      2.4 计划工期：1085日历天；

      2.5 标段划分：标段1: 标段名称: 紫阳县公路管理段至法院片区棚户区改造项目小区内配套基础设施项目EPC总承包;标段编号: E6109003546ik7dbadbs001;标段类型: EPC;；

      2.6 招标范围：标段1:本次招标范围为紫阳县公路管理段至法院片区棚户区改造项目小区内配套基础设施项目总承包（EPC模式），项目建设红线内，初步设计建设范围的施工图设计、设备材料采购、施工等，水、电、气、讯接入工程、管线改迁等施工，直至竣工验收合格并整体移交后的工程保修期内缺陷修复和维护工程，同时承担相关协调工作；；

      2.7 其他：。

      3.1 标段名称：紫阳县公路管理段至法院片区棚户区改造项目小区内配套基础设施项目EPC总承包：本次资格预审要求申请人具备【市政公用工程施工总承包三级】及以上与【工程设计综合资质甲级】及以上,或【市政公用工程施工总承包三级】及以上与【市政行业工程设计乙级】及以上 资质 ，并在人员、设备、资金等方面具备相应的 设计采购施工总承包 能力。其中，投标人拟派项目 负责人 具备【市政公用二级注册建造师】及以上执业资格且在本单位注册，未担任其他在建工程项目的项目经理，拟派施工负责人应具有【市政公用二级注册建造师】及以上执业资格且在本单位注册，具有有效的安全生产考核合格证（建安B证），未担任其它在建工程的施工负责人。拟派设计项目负责人应具有【二级注册建筑师】及以上执业资格且在本单位注册。具有独立法人资格、持有效营业执照。。

      3.2 标段名称：紫阳县公路管理段至法院片区棚户区改造项目小区内配套基础设施项目EPC总承包： 本次资格预审 接受 联合体资格预审申请。 联合体资格预审申请的，应满足下列要求： 联合体牵头人须为施工总承包单位，联合体不超过两家，并提供联合体协议。联合体牵头单位代表联合体各方办理本项目招投标活动过程中的一切事务。牵头单位和其法定代表人或其委托代理人的印章或签字代表联合体各成员单位相应的印章或签字。联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段资格预审，否则其资格预审申请和与此相关的联合体资格预审申请将被拒绝。 3.2.1联合体各成员都必须是财务自主、独立核算，具有独立的经营权和决策权的 独立法人，营业执照合法有效；联合体牵头单位由施工单位担任，投标文件中应附联合体协议书，联合体各方应明确其权利义务及支付款项方式方法，联合体牵头单位代表联合体在投标和履行合同中承担联合体的义务和法律责任；尽管委任了联合体牵头单位，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带和各自的法律责任，为此，联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在联合体协议书上签字并加盖公章。。

      3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标，但最多允许中标 1 个标段 （适用于分标段的招标项目）。

      3.4 申请人信誉要求3.4.1申请人基本信息要求：申请人基本信息(含企业信息、项目经理、施工负责人、设计负责人)的基 本信息在《陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台》可查询。外省企业基本信息 须在《陕西省住房和城乡建设厅》外省入陕建筑业企业登记信息中可查询，外省企业(含企业信息、项目经理、施工负责人、设计负责人)的基本信息在其注册地省级建筑市场监 管与诚信信息发布平台或者《全国建筑市场监管公共服务平台》中可查询(外省企业自行提供查询截图和查询方法)(施工单位、设计单位提供)；3.4.2在“信用中国”中企业未被列入“严重失信主体名单”、没有因招标投标违 法行为被行政处罚的记录、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行’ 的有关记录；在“中国执行信息公开网”中企业及其法定代表人没有被列入“失信 被执行人”;在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”;在“国家企业信用信息公示系统”中没有因招标投标违法行为被行政处罚的记录、未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信名单”(联合体各方均提供)；3.4.3申请人不得在项目所在地各级建设诚信平台被列为投标受限制的行为人；投标人被列入紫阳县建设工程项目不良行为记录名单的，不得参与投标(以企业自述材料为准)；投标人必须提供近三年内无拖欠农民工工资承诺书及县级以上(含县级)行政部门出具的近三年内未拖欠农民工工资证明材料(施工单位提供即可)；3.4.4其他要求：投标单位中标后，施工期间该项目的主要管理人员(项目经理、施工负责人、技术负责人、五大员、造价员工程师)持证上岗且在施工期间常驻工地； 4.资格预审方式

       本次资格预审采用 有限数量制。

      5.1 请于 2025-12-30 09:00起至2026-01-06 09:00从陕西省公共资源交易平台（www.sxggzyjy.cn）下载资审文件。

      6.1 标段名称：紫阳县公路管理段至法院片区棚户区改造项目小区内配套基础设施项目EPC总承包，资格预审申请文件递交的截止时间为2026年01月12日09时00分，地点为陕西省公共资源交易平台。

      6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。

      6.3 资格预审申请文件递交方式：网上递交。

       本次招标公告在《陕西省公共资源交易平台》 《陕西采购与招标网》《紫阳县人民政府网》 等媒介上发布。

8.1投标人网上投标确认信息（单位名称相关信息）应与资格预审申请文件中相关信息一致，否则造成投标无效的后果自负。8.2投标人因网上的信息不完善或者错误，造成资格审查不予通过的后果自负。8.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。8.4参加资格预审后，投标期间，不得更换项目经理、施工负责人、设计负责人。

本招标项目的监督部门为安康市紫阳县招投标服务中心