中国电建山东电建一公司茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程建筑安装工程电缆采购项目竞价公告

竞价公告

各报价单位：

因[POWERCHINA-0125-251113]中国电建山东电建一公司茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程建筑安装工程电缆采购项目需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2025年06月13日15时00分前将报价文件提交至平台。投标报价网址http://ec.powerchina.cn，请在投标截止时间之前报价，过期系统将自动关闭报价。

一、拟采购货物一览表

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、包装、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期及付款：

2.1本合同总价款以人民币支付。

2.2付款方式：本合同付款方式包括但不限于承兑汇票、供应链金融、电汇。

2.3货到交货地点验收合格，相应资质文件确认无误，并收到卖方100%增值税专用发票后3月内买方支付发票金额的100%。若因项目业主原因，导致买方延误支付本合同约定应付款项，卖方同意给予买方30个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为买方违约，宽限期内不计利息。

3、交货地点和交货期：2025年06月16日交货至广东省茂名市博贺电厂七号岗项目现场，如不满足交货期，请注明最短交货期。

4、质量标准或要求：满足招标文件要求。

5、响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

如投标人为代理商，请报名时提供电缆制造企业投标授权委托书（格式见附件），如无法提供投标授权委托书评标小组将否决其响应。

6、响应人不得存在下列情形之一：

6.1被列入集团公司及招标人禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、慎用名单、停止采购和停止授标名单的）；

6.2在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违法失信企业名单的；

6.3财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

6.4被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

6.5《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形；

6.6未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；

6.7可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。

7、投标文件须提交报价明细表。

8、成交确定原则：经业主认可的质量和服务相等且报价最优。

9、其它要求：如有疑问，请及时在平台提交澄清。

10、违约责任

当卖方不能交货时，应向买方偿付合同价款的15%的违约金，并承担因此给买方造成的经济损失。

当卖方逾期交货时，应向买方偿付逾期违约金，逾期违约金按逾期部分货款的1%逐日累计，但最高不超过10%，并承担因此给买方造成的经济损失，且买方有权在提前15天书面通知卖方的前提下单方面解除本合同。

当卖方所交货物不符合合同规定时，买方有权拒绝收货，按卖方不能交货处理 。

卖方应承担因其货物质量不合格给买方所造成的一切损失。

三、报价表

报价有效期：90天。

四、联系方式

招 标 人：山东电建一公司

地址： 山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A2--6号楼

联 系 人： 李胜顺

电话： 15564129180

电子邮箱： lss@sepco1.com

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

（电子签章）

2025年06月11日

附件：投标授权委托书

尊敬的中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司:

本授权委托书声明：我(姓名)系公司法定代表人，现授权委托公司为我公司授权代理人，以本公司的名义参加中国电建山东电建一公司采购项目的投标活动。在此授权范围和期限内，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，所实施的行为具有法律效力，授权人予于认可。

本授权期限自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日，

代理人无转委权。特此委托。

代理人:(盖章)授权人:(公章)

联系人：联系人：

联系电话：联系电话：

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

20xx年xx月xx日