1. 招标条件 本招标项目
河北燕赵沽源储能示范项目已由
沽源县数据和政务服务局以
沽数政立字(2025)136号批准建设，项目业主为
建投储能（沽源）电力有限责任公司，建设资金来自
自筹及银行贷款，项目出资比例为
自筹20%，银行贷款80%， 招标人为
建投储能（沽源）电力有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围 2.1项目概况：
本招标项目河北燕赵沽源储能示范项目已由沽源县数据和政务服务局以《企业投资项目备案信息》【沽数政立字(2025)136号】批准建设，项目业主为建投储能（沽源）电力有限责任公司，建设资金来自自筹及银行贷款，项目出资比例为20%、80%，招标人为建投储能（沽源）电力有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。项目概况与招标范围：2.1项目名称：河北燕赵沽源储能示范项目EPC总承包；.2建设地点：河北省张家口市沽源县西辛营乡；2.3建设规模：项目总占地面积45988平方米，新建一座储能电站，建设300MW/600MWh磷酸铁锂储能系统，配套建设包括集成电池单元、配套建设升压设施、配套PCS、BMS等相关电气及其他配套附属设施。2.4招标范围：河北燕赵沽源储能示范项目采用EPC总承包模式，包括300MW/600MWh储能区、35kV集电线路、配套建设升压设施等全部工程的勘察、设计、设备材料采购、施工、调试、试运行、服务（包括竣工验收）、协调（征地、电网、社会关系等）等全过程的EPC总承包。本工程为交钥匙工程，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则仍须纳入本次招标范围。（1）勘察设计：负责储能工程、升压设施等涉及到的所有勘察设计任务，地质勘测、微观选址、初步设计、施工图设计、竣工图设计、现场配合设计以及设计文件审查，经业主审批同意后，提报行业主管部门的批复（如有）；提交施工图及竣工图等相关成果资料。工程建设过程中为解决工程技术问题及根据发包人的科研要求，进行必要的科学试验、获取相应的科研成果。（2）项目的手续办理：除永久土地费用由发包人办理外，其他所有与项目相关的依法合规手续由投标人办理并承担相关费用。（3）前期工作：负责临时用地租赁及恢复，并通过验收；负责树木、草地的移植及恢复，并通过验收；配合发包人开展永久用地及长期租地等工作。 2.2招标范围：
接项目概况内容（4）设备采购范围：满足本项目装机容量的所有一次、二次设备，包含但不限于：储能单元、箱变（如有）、主变、GIS、预装站、电缆、绞线、光缆等本工程所有设备的采购。具体要求按设计院技术规范书执行。包括上述设备的监造、催交、运输、接车、倒运（含堆场）、接货验收、仓储保管等，发包人会安排主要设备的监造，发包人的监造不免除投标人对所购设备监造和质量控制的责任。（5）施工范围：负责300MW/600MWh储能区、储能电站内35kV集电线路、变配电升压设施等本项目施工范围内涉及的所有土建、安装、调试工程以及其它辅助设施安装工作、竣工资料编制、技术服务等。包含全部设备和材料运输（倒运及堆场）、保险、接车、卸车、仓储保管、试验、调试、试运行、验收、二次搬运、消缺处理至移交给招标人的全部工作；以及承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。全面负责储能电站工程建设施工管理过程中安全、质量、环保等保障工作；施工期间的施工用水、用电、临时设施由投标人自行解决。（6）检测及验收：负责建设范围内的调试并网验收、性能考核、专项验收、竣工验收及达产验收，满足国家、行业现行规范及各类要求；按照国家、行业相关规范及要求编制档案材料提交发包人，按照发包人要求进行信息化管理等。（7）其他工作：负责缴纳工程保险及招标人安排的其他工作。本工程作为EPC总承包交钥匙工程，包括完成达标投产验收并全部移交生产及质保期内所有工程内容所需的费用，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本项目所有专项验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围；投标总价是投标人全面实质性响应招标文件规定的EPC项目的所有责任和风险的最高限价，项目实施期间不因工程量增加、物价上涨、疫情防治（报价时应充分考虑）、恶劣天气（雨雪大风施工措施费）等非不可抗力因素而增加中标合同价格。2.5质量标准：创省级优质工程，确保全部达到国家现行工程质量验收标准，工程一次验收合格率100%，单项工程优良率达95%以上。2.6工期：2026年03月01日至2026年06月30日。此为预计工期，以实际工期为准。具体进场时间以招标人后续下发的时间为准，实际工期视工程进度情况调整。资格审查方式：资格后审 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标对投标人的资格要求如下: 3.1.1资质要求：
3.1 本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 联合体成员总数不超过2家。采用联合体投标的，联合体必须由设计单位和施工单位组成，其中施工单位作为联合体的牵头人，并附联合体协议书。 3.3 资质要求 投标人应同时满足下列要求： 设计资质要求：住房与城乡建设部颁发的电力行业设计甲级资质或工程设计综合资质甲级。 勘测资质要求：住房与城乡建设部颁发的工程勘察甲级资质或工程勘察综合资质甲级。 施工资质要求：建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包一级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。同时具有承装（修、试）电力设施许可证承装类、承修类、承试类二级及以上资质。 3.1.2信誉要求：
3.5 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信名单、未被“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”列入失信被执行人名单，并在投标文件中附相关证明材料。3.6 应具有良好的银行资信和商业信誉，不存在骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或其他违反招投标法律法规和招投标文件规定的情况，在近3年内不曾在任何合同中有违约或属投标人的原因而被终止合同；近3年内不因诉讼（或仲裁）或因行业不良行为而导致停产整改或重大质量事故等，并在投标文件中附加盖单位公章的承诺函。3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按无效投标处理。 3.1.3其他主要人员要求：
3.4 主要人员要求：（1）项目经理：具有建筑工程或机电工程专业一级注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证B本。（2）设计负责人：应当具备工程设计类注册执业资格。（3）技术负责人：须具备机电工程专业一级注册建造师证书、要求具有高级及以上职称。（4）项目经理、设计负责人、技术负责人不得相互兼任，且拟任项目经理、技术负责人在本项目实施期间未在其他项目任职，投标人须就此出具承诺函，有社保机构出具的投标人为其缴纳的近半年的养老保险相关证明。 3.2 本次招标
接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 联合体成员总数不超过2家。采用联合体投标的，联合体必须由设计单位和施工单位组成，其中施工单位作为联合体的牵头人，并附联合体协议书。。
4. 招标文件的获取 4.1 凡有意参加投标者，请于
2026-01-16 08:30:00:00至
2026-01-21 08:30:00:00（北京时间，下同），登录
河北省公共资源交易服务平台张家口电子交易系统（http://***/hbggfwpt/%EF%BC%89%3C/u%3E%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%E3%80%82 4.2 招标文件每套售价0.000000 元，售后不退。技术资料押金0.000000元，在退还技术资料时退还（不计利息）。 5. 投标文件的递交 5.1 投标文件递交的截止时间为2026-02-05 09:00:00，投标人应在截止时间前通过河北省公共资源交易服务平台张家口电子交易系统递交电子投标文件。 5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 6. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易服务平台上发布。 7.其他公示内容本次招标采用“双盲”+“分散”形式评审，本项目实行远程异地评标。投标文件技术部分采用暗标方式编制及评审，即投标人在编制投标文件技术部分时隐藏投标人名称等信息，评标委员会依照招标文件的规定对投标文件技术部分进行盲评。 8.提出异议渠道和方式投标人应在河北省公共资源交易服务平台张家口电子交易系统上提出异议。招标人建投储能（沽源）电力有限责任公司地址石家庄裕华路9号裕园广场A8楼，侯续0311-69110131，houxu@suntien.com；招标代理河北省成套招标有限公司地址石家庄新石北路368号金石工业园瞪羚加速器1206郭艳伟 林莉电话0311-83086848/13663119901邮箱hbctxny68@163.com。 9.本招标项目的监督部门 监督部门名称：沽源县发展和改革局，地址：河北省张家口市沽源县政府大楼前楼三楼 电话：0313-5812257 电子邮箱：gyxfzggj@163.com 10.本招标项目是否属于依法必须招标项目是 11.本招标项目是否采用双盲评审是 12.招标人或者其委托的招标代理机构使用的第三方交易平台的付费主体及收费标准免费 13.联系方式 | 招标人： | 建投储能（沽源）电力有限责任公司 | 招标代理机构： | 河北省成套招标有限公司 |
| 地址： | 河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座8楼 | 地址： | 河北省石家庄市桥西区新石北路368号金石工业园瞪羚企业加速器12楼1206室 |
| 邮编： | 050001 | 邮编： | 050081 |
| 联系人： | 侯续 宋 宁 | 联系人： | 郭艳伟 林莉 |
| 电话： | 18232323506 | 电话： | 13663119901 |
| 传真： | 0311-69110131 | 传真： | 0311-83086848 |
| 电子邮件： | houxu@suntien.com | 电子邮件： | hbctxny68@163.com |
| 网址： | / | 网址： | / |
| 开户银行： | / | 开户银行： | / |
| 账号： | / | 账号： | / |
当前位置：
客服电话
