当前位置：
蒙山换流站土建施工B包项目结构劳务分包标段谈判采购公告
（采购编号：[2026]-GCJ-BDGS-MSHLZGCJGLW-01）
1.采购条件
中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交蒙山换流站土建施工B包项目，项目业主为国网电网有限公司特高压建设分公司，资金已落实。其中蒙山换流站土建施工B包项目包含的结构劳务分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取蒙山换流站土建施工B包项目结构劳务分包采购文件参与本项目谈判采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点:山东省临沂市兰陵县。
2.2 工程概况及标段概况
负责全站土建B包建（构）筑物土建施工、装饰装修(含精装修的深化设计和实施）、照明（含应急照明系统、智能照明系统等）、配电(含配电箱)、给排水、室内消防水系统、暖通、空调、接地、综合布线（含监控、网络面板及底盒、电话面板及底盒等）的采购、安装及设备调试，并负责相关埋管、埋件、预留孔洞。负责室外照明、摄像机立杆基础施工。负责站区户外照明设施（灯具、线缆、户外照明电源箱、埋管等）的采购、施工。
2.3 工期要求
计划开工日期为2026年10月30日至2027年12月31日，总日历天数428天，具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致），且甲方有权根据项目实际情况调整工期。
2.4 质量要求
质量总体目标：全面应用通用设计、通用设备、通用造价、标准工艺；输变电工程“标准工艺”应用率≥95%，工程质量达到国家、行业和公司标准、规范以及设计要求，实现“零缺陷”投运；实现工程达标投产、国家电网有限公司优质工程、中国电力优质工程目标，争创中国建设工程鲁班奖；工程使用寿命满足设计及公司质量管理要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。工程质量总评为优良，分项工程合格率100％、单位工程优良率100％，观感得分率≥95％。
2.5 采购范围
500kV继电器小室(江苏侧)、 500kVGIS室、CAFS设备间及选择阀室、 备用桥抗室、主(联接)变压器系统、500kV交流配电装置、桥臂电抗器、幅相校正器、无功补偿及站用电系统、独立避雷线塔、站区电缆沟(隧)道、栏栅及地坪、供水系统、消防系统、一次及阀基备品库、警传室、综合楼、综合车库、专用品库、站区道路及广场、站区污水处理站、站区排水、工业废水泵站、换填等的混凝土浇筑、地脚螺栓预埋、钢筋制作安装等。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有施工劳务资质，具备安全生产许可证且在有效期内。
3.1.2企业资产（财务要求）：/
3.1.3 企业主要人员要求：/
3.1.4 企业工程业绩要求：响应人提供近五年类似工程业绩（有南网或国网500kv及以上电压等级变电站、升压站、开关站、换流站结构劳务工程或火电厂结构劳务工程施工业绩1个及以上；并提供合同关键页扫描件）。
3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；
（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（[链接],[链接]）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：[链接])；
（5）未被法院列为被执行人（查询网址：[链接]），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：[链接]），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）
3.2其他要求
3.2.1本次采购不接受联合体响应。
4.采购文件的获取
4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年10月19 日10时00分前（北京时间) 通过“ 中国电建阳光采购网 ”（[链接]）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；
（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（[链接]）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；
（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建阳光采购网操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建阳光采购网操作手册_供应商投标操作手册》。
4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2026年10月22日16时00分，响应人应在截止时间前通过中国电建阳光采购网递交电子响应文件。
投标工具下载：中国电建阳光采购网（[链接]）门户服务-下载中心-中国电建阳光采购网投标管家。
6.开标时间、地点、方式
6.1开标时间：2026年10月22日16时00分，地点为:南昌市青山湖区广州路2088号中国电建集团江西省水电工程局有限公司。
6.2本次采购将通过中国电建阳光采购网全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。
6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建阳光采购网后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。
6.4各响应人须登陆中国电建阳光采购网使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。
6.5响应文件的开启通过中国电建阳光采购网开标工具全流程远程在线开启。
6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建阳光采购网通知所有已获取响应文件的响应人。
6.7中国电建阳光采购网使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。
7.发布公告的媒介
本次采购公告在中国电建阳光采购网（[链接]）上发布。
8.成交人数量：
成交人数量：1人。
9.联系方式
采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司
地 址：江西省南昌市青山湖区广州路2088号中国电建集团江西省水电工程局有限公司
联 系 人：牟新
电 话：13042904789
电子邮件：bdczbb@[链接]
10.监督机构
监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司变电公司纪委办
监督电话：15070838211
11.提出异议的渠道和方式
11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。
11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。
中国电建集团江西省水电工程局有限公司
2026年10月 13 日
客服电话
